Realize o login ou cadastre-se no site para receber comunicados sobre eventuais alterações na licitação, solicitar questionamentos e alterar dados da sua identificação.

Licitação: CONC/01-SEBRAE-RJ-2023

Unidade Sebrae SEBRAE RIO DE JANEIRO
Modalidade Concorrência
Objeto Contratação, por lotes, pelo regime de empreitada por preço global de Pessoa Jurídica especializada do segmento de Arquitetura, Engenharia, Construção Civil e/ou Reforma, para execução de serviço de construção e reforma com fornecimento de material e mão de obra, dos Escritórios Regionais do Sebrae/RJ descritos abaixo, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Lote 01: Região Norte – Campos dos Goytacazes; Av. Sete de Setembro, 505/507 1º piso, Centro Lote 02: Região Baixada I – Nova Iguaçu; Rua Dr. Mário Guimarães, 318 lj 14, Centro Lote 03: Região Cidade do Rio de Janeiro II – Barra da Tijuca Av. das Américas, 500 bl. 19 lj 101 - Downtown
Data de Abertura 05/01/2024 às 15:00
Data da Homologação 23/01/2024
Situação Concluída
Local da Licitação 9º andar Sede do Sebrae/RJ, localizada nesta Cidade, na Avenida Marechal Câmara no 171, Centro, RJ.
Licitações

Arquivos da Licitação

Documento Arquivo Tipo Documento Data de Publicação
Edital CC 01.2023 - 029 Edital Concorrência n° 01.2023 - Reforma ERs.pdf [manifesto].pdf EDITAL E SEUS ANEXOS 06/12/2023 10:51:00
ANEXO I - LOTE 1 - PROJETO EXECUTIVO - CAMPOS DOS GOYTACAZES - ANEXO I - LOTE 1 - PROJETO EXECUTIVO - CAMPOS DOS GOYTACAZES.zip ANEXO 06/12/2023 14:17:49
ANEXO II - LOTE 2 - PROJETO EXECUTIVO - NOVA IGUAÇU - ANEXO II - LOTE 2 - PROJETO EXECUTIVO - NOVA IGUAÇU.zip ANEXO 06/12/2023 14:17:49
ANEXO III - LOTE 3 - PROJETO EXECUTIVO - BARRA - ANEXO III - LOTE 3 - PROJETO EXECUTIVO - BARRA.zip ANEXO 06/12/2023 14:17:49
ANEXO ID - SEBRAERJ-LOTE 1-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R00 - 015 ANEXO ID - SEBRAERJ-LOTE 1-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R00.xlsx ANEXO 06/12/2023 14:17:49
ANEXO IE - SEBRAERJ-LOTE 2-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R00 - 016 ANEXO IE - SEBRAERJ-LOTE 2-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R00.xlsx ANEXO 06/12/2023 14:17:49
ANEXO IF - SEBRAERJ-LOTE 3-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R00 - 017 ANEXO IF - SEBRAERJ-LOTE 3-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R00.xlsx ANEXO 06/12/2023 14:17:49
Comunicado I - resposta a questionamentos - 038 COMUNICADO I - Questionamentos CC 01.2023.pdf COMUNICADO 13/12/2023 12:01:10
Comunicado II - esclarecimentos, inclusão e ajuste - 039 COMUNICADO II - Questionamentos CC 01.2023.pdf COMUNICADO 13/12/2023 16:03:31
NEXO IE (CORREÇÃO) - SEBRAERJ-LOTE 2-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R01 - 040 ANEXO IE (CORREÇÃO) - SEBRAERJ-LOTE 2-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R01.xlsx ANEXO 13/12/2023 16:03:31
Comunicado III - esclarecimentos - 041 COMUNICADO III - Questionamentos CC 01.2023.pdf COMUNICADO 15/12/2023 09:04:08
Comunicado IV - esclarecimentos - 042 COMUNICADO IV - Questionamentos CC 01.2023.pdf COMUNICADO 19/12/2023 09:31:04
Comunicado V - esclarecimentos - 043 COMUNICADO V - Questionamentos CC 01.2023.pdf COMUNICADO 03/01/2024 14:33:15
Anexo ID retificado - 044 ANEXO ID correção- SEBRAERJ-LOTE 1-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R01.xlsx ANEXO 03/01/2024 14:33:15
Anexo IE retificado - 045 ANEXO IE correção- SEBRAERJ-LOTE 2-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R02.xlsx ANEXO 03/01/2024 14:33:15
Anexo IF retificado - 046 ANEXO IF correção- SEBRAERJ-LOTE 3-PLANILHA_ORÇAMENTARIA_CRONOGRAMA-R01.xlsx ANEXO 03/01/2024 14:33:15
Ata lote 1 sessão 1 - 050 CC 01.2023 ata lote 1 sessão 1.pdf ATA 28/02/2024 10:29:53
Ata lote 2 sessão 1 - 051 CC 01.2023 ata lote 2 sessão 1.pdf ATA 28/02/2024 10:29:53
Ata lote 3 sessão 1 - 052 CC 01.2023 ata lote 3 sessão 1.pdf ATA 28/02/2024 10:29:53
Ata sessão 2 - 060 Ata 2a sessão CC 02.2023.pdf ATA 28/02/2024 10:29:53
Empresas participantes - Relatorio Licitantes CONC-01-SEBRAE-RJ-2023.pdf EMPRESAS PARTICIPANTES 20/02/2025 15:23:10